Openen – Aannemingsovereenkomst Voorbeeld

Voorbeeld Aannemingsovereenkomst – opstellen en Schrijven – Openen im WORD (doc)– en PDF

 

PDF – WORD formaat
⭐⭐⭐⭐⭐ 4.87
Antal beoordelingen – 2697

Hier is het voorbeeld in PDF- en WORD-formaat

(PDF)

(WORD)

Hier hebben we twee andere alternatieven van het voorbeeld in PDF- en WORD-formaat achtergelaten

2 – (PDF)

3 – (PDF)

2 – (WORD)

3 – (WORD)

Deze aannemingsovereenkomst (“Overeenkomst“) wordt op (Datum) aangegaan door en tussen:

(Naam opdrachtgever), gevestigd te (Adres opdrachtgever), vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger) (“Opdrachtgever“), en

(Naam aannemer), gevestigd te (Adres aannemer), vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger) (“Aannemer“).

Aannemer verbindt zich hierbij jegens Opdrachtgever om de volgende werken uit te voeren: (Omschrijving van de werken), zoals omschreven in (Projectdocumenten/Specificaties), welke deel uitmaken van deze Overeenkomst.

De werken zullen beginnen op (Startdatum) en dienen voltooid te zijn op (Einddatum). Eventuele vertragingen zullen direct aan de Opdrachtgever worden gemeld en kunnen aanleiding geven tot boetes zoals vermeld in Artikel 6 van deze Overeenkomst.

De totale vergoeding voor de werken bedraagt (Vergoeding) euro, exclusief BTW, zoals gespecificeerd in bijlage (Bijlage nummer). Betalingen zullen plaatsvinden volgens het volgende schema:

  • (Percentage of bedrag) euro bij ondertekening van de Overeenkomst;
  • (Percentage of bedrag) euro bij voltooiing van (Specifieke mijlpaal);
  • (Percentage of bedrag) euro bij voltooiing van de werken.
  • Aannemer zal de werken op een vakkundige en deugdelijke wijze uitvoeren en zal voldoen aan alle relevante wetten, regels en voorschriften.
  • Aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en goedkeuringen.
  • Aannemer zal zorgen voor voldoende verzekering om alle mogelijke risico’s met betrekking tot de werken te dekken.
  • Opdrachtgever zal tijdig alle benodigde informatie en documenten aanleveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werken.
  • Opdrachtgever zal de benodigde toegang tot de werkplaats en faciliteiten verschaffen.
  • Opdrachtgever zal de betalingen uitvoeren zoals beschreven in Artikel 3.

Voor elke kalenderdag vertraging in de voltooiing van de werken zal een boete van (Bedrag boete) euro in rekening worden gebracht. Aannemer is alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor enige indirecte schade of gevolgschade.

Deze Overeenkomst kan door elke partij schriftelijk worden beëindigd bij het niet naleven van de bepalingen ervan, onder voorwaarde dat de andere partij eerst schriftelijk in gebreke is gesteld en de gelegenheid heeft gekregen om binnen een redelijke termijn te voldoen.

Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in (Rechtsgebied).

Ondertekend door:

Opdrachtgever:

Naam: (Naam opdrachtgever)

Handtekening: _____________________

Datum: (Datum)

Aannemer:

Naam: (Naam aannemer)

Handtekening: _____________________

Datum: (Datum)

 

Als je dit voorbeeld van een sjabloon leuk vindt, kun je het hieronder downloaden in PDF- of WORD-formaat

Hier laten we twee voorbeelden achter

Partijen:

Deze overeenkomst is gesloten op datum tussen:

Opdrachtgever:
[Naam opdrachtgever]
[Adres opdrachtgever]
[Postcode en woonplaats opdrachtgever]
[KvK-nummer opdrachtgever]
hierna te noemen ‘Opdrachtgever’

Aannemer:
[Naam aannemer]
[Adres aannemer]
[Postcode en woonplaats aannemer]
[KvK-nummer aannemer]
hierna te noemen ‘Aannemer’

Overwegingen:

Overwegende dat:
(a) Opdrachtgever voornemens is werkzaamheden te laten verrichten zoals omschreven in deze overeenkomst;
(b) Aannemer bereid is om deze werkzaamheden uit te voeren onder de voorwaarden zoals nader omschreven in deze overeenkomst;

Artikel 1: Omschrijving Werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden zijn als volgt omschreven:
[Gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden, inclusief materiaalgebruik, specificaties, tekeningen etc.].
De werkzaamheden dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in [relevante normen en regelgeving].

Artikel 2: Duur en Planning

De werkzaamheden zullen aanvangen op [startdatum] en naar verwachting worden afgerond op [einddatum].
Aannemer zal binnen [aantal] dagen na de aanvangsdatum een gedetailleerde planning verstrekken aan Opdrachtgever.

Artikel 3: Vergoeding en Betalingsvoorwaarden

De totale aanneemsom bedraagt [bedrag] exclusief BTW.
Betaling geschiedt in de volgende termijnen:

  • [Percentage] % bij aanvang van de werkzaamheden
  • [Percentage] % na voltooiing van [tussenfase]
  • [Percentage] % na volledige oplevering (binnen [aantal] dagen na goedkeuring)

Betalingen dienen te worden voldaan binnen [termijn] dagen na factuurdatum.

Artikel 4: Wijzigingen en Meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk zijn, zal Aannemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Meerwerk zal slechts worden uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever en tegen een nader overeen te komen vergoeding.

Artikel 5: Oplevering en Goedkeuring

Na voltooiing van de werkzaamheden zal Aannemer Opdrachtgever schriftelijk uitnodigen voor een opleveringsinspectie.
Bij goedkeuring zal Opdrachtgever een opleveringsverklaring ondertekenen.

Artikel 6: Garantie

Aannemer garandeert dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste kunnen en conform de afspraken.
De garantieperiode bedraagt [duur] na oplevering, waarin gebreken aan het werk kosteloos zullen worden hersteld.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Aannemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst.
De totale aansprakelijkheid van Aannemer is beperkt tot [bedrag] per schadegeval.

Artikel 8: Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming indien deze buiten hun redelijke controle ligt, zoals natuurrampen, pandemieën, oorlog, of overheidsmaatregelen.

Artikel 9: Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

Deze overeenkomst valt onder het Nederlands recht.
Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in [plaatsnaam].

Ondertekend op [datum] te [plaatsnaam].

De Opdrachtgever:
[Naam Opdrachtgever]
Handtekening: _______________________

De Aannemer:
[Naam Aannemer]
Handtekening: _______________________

Vragen en antwoordenr

1. Wat zijn de essentiële onderdelen van een aannemingsovereenkomst?

Een aannemingsovereenkomst moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:
  • Partijen: Duidelijke identificatie van de opdrachtgever en de aannemer.
  • Omschrijving van het werk: Gedetailleerde beschrijving van het uit te voeren werk.
  • Prijs en betalingsregeling: Totale kosten en betalingsschema’s.
  • Termijnen: Start- en einddatum van het project.
  • Garantie en aansprakelijkheid: Garantiebepalingen en aansprakelijksheidsafspraken.
  • Wijzigingen in het werk: Procedure voor het behandelen van veranderingen in het project.
  • Geschillenregeling: Methode voor het oplossen van conflicten.

2. Hoe bepaal je de reikwijdte van het werk in een aannemingsovereenkomst?

De reikwijdte van het werk moet helder en uitgebreid beschreven worden om misverstanden te voorkomen:
  • Werkzaamheden: Gedetailleerde opsomming van de taken en activiteiten.
  • Specificaties: Technische specificaties en kwaliteitsnormen waaraan het werk moet voldoen.
  • Materialen: Lijst van materialen en middelen die gebruikt zullen worden.
  • Exclusies: Wat uitgesloten is uit de overeenkomst om verwarring te voorkomen.
  • Leveranciers: Eventuele onderaannemers of leveranciers die betrokken zijn.

3. Welke garanties en verplichtingen moet een aannemer opnemen?

Er zijn verschillende garanties en verplichtingen die een aannemer zou moeten opnemen:
  • Kwaliteitsgarantie: Waarborg dat het werk voldoet aan de overeengekomen specificaties.
  • Termijngarantie: De belofte dat het werk binnen de afgesproken tijd wordt voltooid.
  • Defectenperiode: Periode waarin de aannemer verantwoordelijk is voor herstel van gebreken.
  • Verzekeringen: Verplichting om voldoende verzekerd te zijn tegen risico’s (zoals arbeidsongevallen, aansprakelijkheid).
  • Naleving van wet- en regelgeving: Garantie dat alle werkzaamheden conform de geldende wetten en vergunningen worden uitgevoerd.

4. Wat zijn de risico’s van een onvoldoende gedetailleerde overeenkomst?

Een onvoldoende gedetailleerde overeenkomst kan leiden tot diverse problemen:
  • Misverstanden: Onenigheden over wat wel en niet is inbegrepen.
  • Kwaliteitsproblemen: Onduidelijkheid kan leiden tot werk dat niet aan de verwachtingen voldoet.
  • Kostenoverschrijdingen: Onvoorziene extra kosten doordat het werk en de noodzakelijke materialen niet goed zijn gespecificeerd.
  • Termijn overschrijdingen: Vertragingen in de oplevering door onduidelijkheid over deadlines.
  • Geschillen: Toegenomen kans op juridische conflicten tussen partijen.

5. Hoe kun je betalingsvoorwaarden en schema’s effectief vastleggen?

Effectieve betalingsvoorwaarden en schema’s kunnen als volgt worden opgesteld:
  • Betalingsschema: Duidelijke fasering van betalingen gekoppeld aan specifieke mijlpalen of voltooide werkzaamheden.
  • Voorschot: Een eerste aanbetaling bij de start van het project.
  • Tussenbetalingen: Periodieke betalingen gebaseerd op voortgang.
  • Eindbetaling: Slotbetaling na volledige voltooiing en goedkeuring van het werk.
  • Boetebeding: Sancties bij te late betalingen om de financiële discipline te waarborgen.

6. Welke clausules moeten worden opgenomen voor wijzigingen in het project?

Voor wijzigingen in het project zijn specifieke clausules noodzakelijk:
  • Wijzigingsverzoeken: Processen en formulieren voor het aanvragen van wijzigingen.
  • Kostenramingen: Mechanismen voor het berekenen van de financiële impact van wijzigingen.
  • Termijnaanpassingen: Herziening van deadlines indien wijzigingen invloed hebben op de tijdsplanning.
  • Goedkeuringsprocedures: Wie de wijzigingen moet goedkeuren en hoe dit gedocumenteerd wordt.
  • Contractuele aanpassing: Aanpassen van de overeenkomst om recht te doen aan de wijzigingen.

7. Hoe regel je de beëindiging van de overeenkomst en mogelijke geschillen?

Het is belangrijk om duidelijke clausules op te nemen voor beëindiging en geschillenbeslechting:
  • Beëindiging om redenen: Specifieke omstandigheden waaronder partijen de overeenkomst kunnen beëindigen (bijv. wanprestatie, faillissement).
  • Opzegtermijn: Termijn die beide partijen moeten in acht nemen bij beëindiging.
  • Afwikkeling: Methode voor het afronden van het project en verrekening van kosten bij beëindiging.
  • Geschillenbeslechting: Voorzieningen voor arbitrage, mediation, of juridische procedures.
  • Toepasselijk recht: De wet- en regelgeving die van toepassing is op de overeenkomst.